2026一级建造师《建设工程法规及相关知识》蓝宝典-经典例题(第1~10章)
◇ 本卷共分为 2大题 100小题,作答时间为 180分钟,总分 200 分,0 分及格。
本套试卷含有主观题,针对主观题请自行参考解析评分
单选题
多选题
一、单选题 (下列每小题的四个选项中,只有一项是最符合题意的正确答案,多选、错选或不选均不得分。)
2
单选题
下列法律文件中,属于我国法的形式的是( )。
A
. 宗教法
B
. 判例
C
. 国际条约
D
. 人民法院的判决书
收藏本题
4
单选题
根据《立法法》,地方性法规与规章之间不一致时,由有关机关依照规定的权限作出裁决,关于裁决权限的说法,正确的是( )。
A
. 同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时,由制定机关的上级机关裁决
B
. 地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时,应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决
C
. 部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由部门规章的制定机关进行裁决
D
. 根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决
收藏本题
6
单选题
关于不动产物权的说法,正确的是( )。
A
. 依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记
B
. 不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人
C
. 不动产物权的转让在合同成立时发生效力
D
. 未办理物权登记的,不动产物权转让合同无效
收藏本题
10
单选题
关于建设用地使用权转让的说法正确的是( )。
A
. 当事人应当采取公证形式订立合同
B
. 转让后使用期限可以超过建设用地使用权的剩余期限
C
. 应当采取公开竞价方式
D
. 附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并转让
收藏本题
11
单选题
关于居住权的说法,正确的是( )。
A
. 当事人应当采用书面形式订立居住权合同
B
. 居住权自居住权合同生效时设立
C
. 居住权可以继承
D
. 居住权人有权出租设立居住权的住宅
收藏本题
12
单选题
关于地役权的说法,正确的是( )。
A
. 设立地役权的目的是利用他人的不动产,以提高自己的不动产的效益
B
. 地役权按照行政主管部门的决定设立
C
. 地役权自登记时设立
D
. 地役权不得和宅基地使用权设立在同一土地上
收藏本题
13
单选题
关于担保合同的说法,正确的是( )。
A
. 担保合同目的是为了保障特定债权的实现
B
. 第三人为债务人向债权人提供担保时,不得要求债务人提供反担保
C
. 主合同的效力不影响担保合同的效力
D
. 担保合同被确认无效后,担保人不承担民事责任
收藏本题
14
单选题
关于抵押权的说法,正确的是( )。
A
. 抵押权的设立需要将抵押物转移至抵押权人占有
B
. 宅基地使用权可以设立抵押权
C
. 乡镇企业的建设用地使用权不得单独抵押
D
. 抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保
收藏本题
15
单选题
关于权利质权的说法,正确的是( )。
A
. 将有的应收账款不得出质
B
. 以专利权中的财产权出质后,出质人不得许可他人使用专利权
C
. 以基金份额出质的,质权自权利凭证交付质权人时设立
D
. 以商业承兑汇票出质的,质权自办理出质登记时设立
收藏本题
16
单选题
在施工过程中,施工企业对施工场地的占有是( )。
A
. 无权占有
B
. 自主占有
C
. 他主占有
D
. 非法占有
收藏本题
18
单选题
根据《著作权法》,关于勘察设计文件,正确的是( )。
A
. 不属于职务作品
B
. 合同未约定的,著作权属于勘察设计单位
C
. 作者是建设单位
D
. 不属于委托作品
收藏本题
19
单选题
关于专利权的说法,正确的是( )。
A
. 授予专利权的外观设计,应当具备新颖性、创造性和实用性
B
. 《专利法》规定的发明创造是指发明、实用新型和外观设计
C
. 发明专利权的期限自专利权授予之日起计算
D
. 外观设计专利权的期限为10年
收藏本题
20
单选题
以下哪项属于专利法保护的对象( )
A
. 施工单位的技术方案
B
. 设计院设计的图纸
C
. 施工单位的管理制度
D
. 项目经理的工作报告
收藏本题
21
单选题
关于注册商标转让的说法,正确的是( )。
A
. 转让注册商标的,由转让人向商标局提出申请
B
. 商标专用权人不得将商标与企业分离而单独转让
C
. 转让注册商标的,商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标应当一并转让
D
. 注册商标的转让是指商标专用人许可他人使用其注册商标的行为
收藏本题
22
单选题
关于商业秘密的说法,正确的是( )。
A
. 公众对商业秘密享有知情权
B
. 因被非法公开而为公众所知悉,不改变商业秘密的属性
C
. 商业秘密受《商标法》保护
D
. 商业秘密须经权利人采取了保密措施
收藏本题
23
单选题
关于侵犯商业秘密的说法,正确的是( )。
A
. 第三人明知商业秘密权利人的前员工以盗窃手段获取权利人商业秘密仍获取该商业秘密的,不构成侵犯商业秘密
B
. 经营者违反保密义务,披露其所掌握的商业秘密属于侵犯商业秘密
C
. 受到损害的商业秘密权利人的赔偿数额,应当按照侵权人因侵权所获得的利益确定
D
. 在侵犯商业秘密案件的民事审判程序中,商业秘密权利人就对方侵权承担全部举证责任
收藏本题
24
单选题
因产品存在缺陷造成他人损害的,关于其责任承担的说法,正确的是( )。
A
. 属于生产者责任的,受害人不得向销售者请求赔偿
B
. 受害人需证明产品缺陷属于销售者责任,方可向产品的销售者请求赔偿
C
. 销售者承担责任后不得向生产者追偿
D
. 受害人可以向生产者请求赔偿,也可以向销售者请求赔偿
收藏本题
25
单选题
某施工企业在公共道路安装地下管道时,造成他人侵害,关于其责任承担的说法,正确的是( )。
A
. 受害人应当证明施工企业未设置明显标志和采取安全措施
B
. 施工企业不能证明其已经设置明显标志和采取安全措施的,应当承担侵权责任
C
. 施工企业无过错的,也应当承担侵权责任
D
. 受害人应当向道路管理部门主张侵害赔偿
收藏本题
26
单选题
从建筑物上坠落的物品造成他人损害,经调查难以确定具体侵权人,除能够证明自己不是侵权人的外,补偿主体为( )。
A
. 建筑物全体业主
B
. 物业服务企业
C
. 可能加害的建筑物使用人
D
. 居民委员会
收藏本题
27
单选题
根据《企业所得税法》,关于居民企业的说法,正确的是( )。
A
. 外资企业不属于居民企业
B
. 依法在中国境内成立的企业是居民企业
C
. 依照外国法律成立的企业不是居民企业
D
. 按照外国法律成立且有来源于中国境内所得的企业是居民企业
收藏本题
29
单选题
关于增值税的说法,正确的是( )
A
. 增值税只对产品在生产过程中的价值额征收
B
. 增值税为价外税
C
. 增值税以含税销售额作为计税依据
D
. 增值税的应纳税额是商品的销项税额
收藏本题
30
单选题
计算增值税应纳税额时,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣的是( )
A
. 自境外单位购进无形资产,从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额
B
. 从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额
C
. 从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额
D
. 非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固有资产)、劳务和交通运输服务
收藏本题
32
单选题
关于个人所得税的说法,正确的是( )。
A
. 居民个人从中国境外取得的所得,不必缴纳个人所得税
B
. 因自然灾害遭受重大损失的,免征个人所得税
C
. 个人红利所得和财产租赁所得,适用20%的比例税率
D
. 非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得的,不需要办理纳税申报
收藏本题
33
单选题
城市维护建设税的纳税人是( )。
A
. 在我国境内从事生产经营的单位和个人
B
. 在我国境内向环境排放污染物的单位和个人
C
. 在我国境内从事城市建设和维护的单位和个人
D
. 在我国境内缴纳增值税、消费税的单位和个人
收藏本题
36
单选题
关于车辆购置税的说法,正确的是( )。
A
. 车辆购置税实行一次性征收
B
. 购置二手车需要征收车辆购置税
C
. 受赠的车辆免征车辆购置税
D
. 城市公交企业购置的公共车辆征收购置税
收藏本题
37
单选题
关于契税的说法,正确的是( )
A
. 契税的具体税率,由省、自治区、直辖市人民政府决定
B
. 以偿还债务方式转移土地、房屋权属的,免征契税
C
. 房屋互换的,契税的计税依据为所互换的房屋价格的差额
D
. 婚姻关系存续期间夫妻之间变更房屋权属的,征收契税
收藏本题
39
单选题
关于行政机关对施工企业提出的行政许可申请的说法,正确的是( )
A
. 申请事项依法不需要取得行政许可的,应当予以驳回
B
. 申请材料存在可以当场更正的错误的,应当要求申请人重新申请
C
. 行政机关不予受理申请的,应当出具书面凭证
D
. 行政机关受理申请的,可以不出具书面凭证
收藏本题
40
单选题
下列责任承担方式中,属于行政处罚的是( )。
A
. 记大过
B
. 责令停止施工
C
. 排除妨碍
D
. 消除危险
收藏本题
41
单选题
尚未制定法律,行政法规的,国务院部门规章规定的违反行政管理秩序的行为,可以设定的行政处罚是( )
A
. 行政拘留
B
. 责令停产停业
C
. 警告
D
. 没收违法所得
收藏本题
44
单选题
下列行政行为中,属于行政强制措施的是( )
A
. 没收非法财物
B
. 扣押财物
C
. 暂扣许可证件
D
. 行政拘留
收藏本题
45
单选题
关于刑罚的说法,正确的是( )
A
. 拘役是刑法主刑的一种
B
. 罚款是刑罚附加
C
. 附加刑不得独立适用
D
. 没收财产是刑罚主刑的一种
收藏本题
46
单选题
下列法律责任中,属于刑罚主刑的是( )。
A
. 拘留
B
. 剥夺政治权利
C
. 拘役
D
. 驱逐出境
收藏本题
47
单选题
在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者严重后果,构成的罪名是( )。
A
. 危险作业罪
B
. 重大责任事故罪
C
. 重大劳动安全事故罪
D
. 工程重大安全事故罪
收藏本题
48
单选题
某施工企业在施工中偷工减料,降低工程质量标准,造成重大安全事故,该施工企业的行为构成( )。
A
. 重大劳动安全事故罪
B
. 强令违章冒险作业罪
C
. 重大责任事故罪
D
. 工程重大安全事故罪
收藏本题
50
单选题
由甲施工企业设立的乙项目经理部订立采购合同,未能按时支付合同价款,应当承担违约责任的主体是( )。
A
. 乙
B
. 甲
C
. 甲的法定代表人
D
. 乙的项目经理
收藏本题
51
单选题
关于代理法律特征的说法,正确的是( )。
A
. 代理行为不能导致法律权利义务关系的变化
B
. 代理人实施代理行为时没有独立进行意思表示的权利
C
. 代理行为的法律后果由代理人与被代理人共同承担
D
. 代理人必须在代理权限范围内实施代理
收藏本题
52
单选题
关于代理法律特征的说法,正确的是( )。
A
. 代为传达当事人的意思表示或者接受意思表示可以构成代理
B
. 代理行为必须是具有法律意义的行为
C
. 代理人实施代理活动的直接依据是法律规定
D
. 被代理人与代理人对代理行为承担连带责任
收藏本题
53
单选题
根据《民法典》,关于建设工程领域委托代理的说法,正确的是( )
A
. 施工企业项目奖励未经授权以企业名义与材料供应商订立采购合同,该合同因无权代理而自始无效
B
. 代理人的行为超越代理权限,被代理人承担责任的,无权向代理人追偿因此造成的损失
C
. 超越代理权实施代理行为,相对人可以催告被代理人自收到通知之日起30日内予以追认,被代理人未作表示的,视为追认
D
. 被代理人有权单方面取消委托,代理人也有权单方面辞去委托,均不以对方同意为前提
收藏本题
54
单选题
关于民事法律行为委托代理的说法正确的是( )。
A
. 委托代理授权应当采用书面形式
B
. 委托代理授权不明的,代理人应当承担全部法律责任
C
. 同一代理事项的委托代理人可以为数人
D
. 代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的,应当承担全部法律责任
收藏本题
58
单选题
根据《建筑业企业资质管理规定》,关于建筑业企业资质的说法,正确的是( )。
A
. 在资质证书有效期内,企业地址发生变更的,资质证书无需办理变更手续
B
. 企业发生重组需承继原企业资质的,应当申请重新核定企业资质等级
C
. 企业发生合并的,可以直接承继原企业资质等级
D
. 在资质证书有效期内,企业法定代表人发生变更的,应当在办理资质证书变更手续后办理工商变更手续
收藏本题
59
单选题
根据《建筑业企业资质管理规定》,关于建筑业企业资质证书的说法,正确的是( )。
A
. 被撤回资质证书的建筑业企业可以在资质被撤回后3个月内,向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请
B
. 资质许可机关收到延续申请后,未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的,视为不准予延续
C
. 取得企业资质证书承揽业务受地区、行业限制
D
. 资质证书有效期届满,未依法申请延续的,资质许可机关应当撤回其资质证书
收藏本题
61
单选题
根据《注册建造师管理规定》,一级建造师申请初始注册应当具备的条件是( )
A
. 聘用单位3年内未发生重大质量和安全事故
B
. 未受过刑事处罚
C
. 年龄不超过65周岁
D
. 承诺参加继续教育
收藏本题
62
单选题
一级注册建造师李某担任某施工项目负责人,在该项目竣工验收手续办结前,李某可以变更注册到另一施工企业的情形是( )。
A
. 建设单位与李某受聘企业已经解除施工合同的
B
. 因不可抗力暂停施工的
C
. 李某受聘企业同意更换项目负责人的
D
. 建设单位与李某受聘企业发生了合同纠纷的
收藏本题
63
单选题
根据《注册建造师管理规定》,关于建造师基本权利与义务的说法,正确的是( )
A
. 注册建造师不能在所负责工程办理竣工验收或者移交手续前,变更注册到另一个企业
B
. 修改注册建造师签证的工程施工管理文件,由注册建造师本人自行进行修改
C
. 只有经当事人申请,注册建造师才会发生回避义务
D
. 注册建造师可以自主决定将其注册证书出借给其他单位使用
收藏本题
64
单选题
关于建造师基本权利和义务的说法,正确的是( )。
A
. 接受继续教育是其权利而非义务
B
. 在本人执业活动中形成的文件上签字是其义务而非权利
C
. 本人的注册证书应当交由聘用单位保管
D
. 协助注册管理机关完成相关工作是其义务
收藏本题
65
单选题
根据《建筑市场信用管理暂行办法》,关于建筑市场各方主体信用信息公开期限的说法,正确的是( )
A
. 建筑市场各方主体基本信息公开期限为5年
B
. 优良信用信息公开期限一般为两年
C
. 不良信用信息公开期限一般为6个月至3年,并不得低于相关行政处罚期限
D
. 不良信用信息的具体公开期限由住房和城乡建设主管部门确定
收藏本题
68
单选题
根据保障中小企业款项支付案例,机关、事业单位从中小企业采购货物,工程、服务,应当自( )之日起30日内支付款项。
A
. 货物、工程、服务交付
B
. 采购合同生效
C
. 保修期满
D
. 双方确认结算金额
收藏本题
70
单选题
关于乡村建设规划许可证的说法,正确的是( )。
A
. 在村庄规划区内进行公益事业建设,申请乡村建设规划许可证的可以是个人
B
. 在村庄规划区内进行乡镇企业建设,不必申请乡村建设规划许可证
C
. 在乡规划区内使用原有宅基地进行农村村民住宅建设的,统一由城市、县人民政府核发乡村建设规划许可证
D
. 在乡规划区内占用农用地进行乡村公共设施建设,直接核发乡村建设规划许可证
收藏本题
73
单选题
根据《建筑工程施工许可管理办法》,关于申请领取施工许可证应当具备条件的说法,正确的是( )。
A
. 建设单位已经办理安全生产许可证
B
. 已建立监理工程师质量安全责任制并落实到人
C
. 需要征收房屋的,征收工作已经完成
D
. 已经确定施工总承包单位、专业分包单位
收藏本题
74
单选题
根据《建筑工程施工许可管理办法》,关于在建的建筑工程因故中止施工处理的说法正确的是( )
A
. 建设单位应当向发证机关申请延期
B
. 工程恢复施工前,建设单位应当向发证机关提出施工许可申请
C
. 施工许可自行废止
D
. 建设单位应当做好建筑工程是维护管理工作
收藏本题
75
单选题
根据《建筑法》,关于施工许可证期限的说法,正确的是( )。
A
. 应当自领取施工许可证之日起2个月内开工
B
. 既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止
C
. 可以延期,但只能延期一次
D
. 延期以两次为限,每次不超过2个月
收藏本题
76
单选题
关于建筑工程中止施工的说法,正确的是( )。
A
. 中止施工满1年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证
B
. 在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起3个月内,向发证机关报告
C
. 施工企业应当按照规定做好建筑工程的维护管理工作
D
. 建筑工程恢复施工时,应当经发证机关批准
收藏本题
77
单选题
下列单位中,可以担任政府投资项目工程总承包单位的是( )
A
. 该项目的代建单位
B
. 该项目的项目管理单位
C
. 该项目的造价咨询单位
D
. 初步设计文件公开的该项目的设计文件编制单位
收藏本题
78
单选题
关于工程总承包项目发承包的说法,正确的是( )。
A
. 工程总承包单位为联合体的,联合体各方应当就合同履行过程中的过错承担按份责任
B
. 建设单位应当将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位
C
. 设计单位可以在订立工程承包合同后与施工企业组成联合体
D
. 政府投资项目的招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告的,其编制单位可以参与该工程总承包项目的投标
收藏本题
79
单选题
根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》,下列情形中,属于违法分包的是( )
A
. 专业承包单位将其承包工程的劳务分包给其他单位的
B
. 施工总承包单位将钢结构工程的施工分包给其他单位的
C
. 承包单位将其承包的全部工程支解以后,以分包的名义分别转给其他单位施工的
D
. 专业作业承包人除计取劳务作业费用外,还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的
收藏本题
80
单选题
根据《招标投标法》,招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标的采购方式是( )。
A
. 邀请招标
B
. 议标
C
. 公开招标
D
. 自行采购
收藏本题
81
单选题
关于招标方式的说法,正确的是( )
A
. 邀请招标必须向5个以上潜在投标人发出邀请
B
. 公开招标是招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
C
. 邀请招标是招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
D
. 省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目,均可以进行邀请招标
收藏本题
83
单选题
根据《工程师项目招标领域营商环境专项整治工作方案》,关于招标文件设定条件的说法,正确的是( )。
A
. 可以设定符合项目具体特点和实际需要的技术条件或者业绩
B
. 可以设定企业年平均承接项目数量或者金额作为限制条件
C
. 可以将特定行业的业绩、奖项作为加分条件
D
. 可以限定或者指定特定的供应商
收藏本题
84
单选题
招标人的下列行为中,属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是( )。
A
. 组织投标人踏勘现场
B
. 要求提供类似业绩
C
. 指定特定的专利
D
. 对投标人进行资格预审
收藏本题
85
单选题
根据《招标投标法实施条例》属于两个单位不得参加同一标段投标的是( )。
A
. 丙公司及其控股子公司
B
. 甲公司和其上游供应商
C
. 乙公司下属两家相互无控股管理关系的子公司
D
. 注册地址在同一园区的丁、戊两公司
收藏本题
86
单选题
关于投标保证金的说法,正确的是( )。
A
. 招标人终止招标的,已经收取的投标保证金不予退还
B
. 投标人在投标截止时间后撤销投标文件的,招标人应予退还投标保证金
C
. 投标保证金有效期无须与投标有效期一致
D
. 实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第二阶段提出
收藏本题
88
单选题
关于建设工程开标的说法正确的是( )
A
. 开标应当在投标人递交投标文件的同时进行
B
. 开标过程应当记录并存档备查
C
. 开标地点应当在递交投标文件时告知投标人
D
. 开标时不再检查投标文件的密封情况
收藏本题
90
单选题
国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,关于确定中标人的说法,正确的是( )。
A
. 排名第一的中标候选人放弃中标,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单自主确定其他中标候选人为中标人
B
. 排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人应当重新评标
C
. 排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人应当重新招标
D
. 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
收藏本题
91
单选题
根据《招标投标法实施条例》,投标人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,提出的时间应当是( )
A
. 评标委员会提交评标报告时
B
. 中标候选人公示期间
C
. 中标通知书发出之日起30日内
D
. 招标人向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告前
收藏本题
93
单选题
关于招标投标投诉处理的说法,正确的是( )。
A
. 投标人对开标有异议的,应当自知道或者应当知道之日起15日内向有关行政监督部门投诉
B
. 行政监督部门应当自收到投诉之日起5个工作日内决定是否受理投诉
C
. 投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的,行政监督部门应当予以驳回
D
. 行政监督部门应当自受理投诉之日起20个工作日内作出书面处理决定
收藏本题
95
单选题
关于框架协议采购的说法,正确的是( )。
A
. 框架协议采购可以确定1名或者多名入围供应商
B
. 开放式框架协议采购是框架协议采购的主要形式
C
. 框架协议采购需求在框架协议有效期内可以变动
D
. 封闭式框架协议入围供应商可以随时退出框架协议
收藏本题
96
单选题
关于合同形式的说法,正确的是( )。
A
. 书面形式合同是指合同书
B
. 未依法采用书面形式订立的合同,合同有可能成立
C
. 根据当事人行为推定合同成立的,称为口头合同
D
. 以电子数据交换方式能够有形地表现所载内容的数据电文,视为口头形式
收藏本题
97
单选题
下列各项属于要约的是( )。
A
. 招标文件
B
. 投标文件
C
. 拍卖公告
D
. 商业广告
收藏本题
98
单选题
3月1日甲施工企业向乙钢材供应商发出钢材采购单,承诺期限为3月5日前承诺,3月1日,乙收到甲的采购单。3月2日,乙收到甲取消本次采购的函。3月4日,乙发函至甲,表示同意履行3月1日的采购单,关于甲、乙双方合同订立的说法,正确的是( )。
A
. 甲3月2日的行为属于要约邀请
B
. 甲乙之间买卖合同成立
C
. 乙3月4日的行为属于新要约
D
. 甲的要约已经撤销
收藏本题
99
单选题
根据《民法典》,关于可撤销合同的说法,正确的是( )
A
. 已经在有关行政管理部门办理备案的合同不可撤销
B
. 显失公平的合同属于无效合同而非可撤销合同
C
. 基于重大误解订立的合同是可撤销合同
D
. 可撤销合同可以由行政监督部门撤销
收藏本题
101
单选题
根据《民法典》,关于定金的说法,正确的是( )
A
. 定金合同可以独立于主合同存在
B
. 债务人履行债务的,定金应当抵作合同价款或者收回
C
. 定金合同约定后即成交
D
. 实际支付的定金数额多于约定数额的部分,不产生定金的效力
收藏本题
102
单选题
甲施工企业向乙水泥厂采购水泥,合同约定总价款300万元,甲按约定向乙支付了定金70万元。后因乙供应的水泥不符合强制性国家标准导致该合同解除,甲可以要求乙返还的最高金额为( )
A
. 130万元
B
. 140万元
C
. 120万元
D
. 70 万元
收藏本题
104
单选题
根据《民法典》,建设工程施工合同无效,且建设工程经验收不合格的,以下处理正确的是( )。
A
. 修复后经验收合格的,依据合同关于工程价款的约定支付承包人
B
. 修复后经验收不合格的,参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人
C
. 修复后经验收合格的,发包人可以请求承包人承担修复费用
D
. 修复后经验收不合格的,发承包双方均应当承担责任
收藏本题
105
单选题
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》,某建设工程尚不具备开工条件即发出开工通知,当事人对开工日期有争议,开工日期应当为( )。
A
. 合同中约定的原开工日期
B
. 开工条件具备的时间
C
. 开工通知载明的开工日期
D
. 实际开工日期
收藏本题
106
单选题
关于施工合同工期顺延的说法,正确的是( )。
A
. 隐蔽工程在隐蔽之前,发包人没有按照承包人的通知及时检查的,承包人可以顺延工期
B
. 承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内申请过工期顺延,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应当予以支持
C
. 建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间不计入顺延工期期间
D
. 当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延视为工期不顺延、承包人提出合理抗辩的,工期仍不可顺延
收藏本题
109
单选题
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》,关于工程垫资处理的说法,正确的是( )。
A
. 当事人对垫资有约定的,按照工程欠款处理
B
. 当事人对垫资没有约定的,按照借款纠纷处
C
. 当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,人民法院不予支持
D
. 当事人对垫资利息有约定的,人民法院最高支持的垫资利息为同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的4倍
收藏本题
110
单选题
对工程款付款时间没有约定或者约定不明的,视为应付款时间的是( )。
A
. 建设工程未交付,工程款也未结算的,为起诉之日
B
. 建设工程已经实际交付的,为工程竣工验收合格之日
C
. 建设工程已经实际交付的,为提交竣工结算文件之日
D
. 建设工程未交付的,工程款也未结算的,为提交竣工结算文件之日
收藏本题
111
单选题
开发商乙与甲施工企业订立了建设工程施工合同,将房屋建筑工程的施工发包给甲,工程竣工验收合格后,乙未按约定支付工程结算价款,经甲催告后,乙仍逾期未付,关于甲拟主张建设工程价款优先受偿权的说法正确的是( )。
A
. 甲有权直接向乙主张建设工程价款优先受偿权
B
. 甲主张建设工程价款优先偿权的期限不得超过6个月
C
. 甲行使建设工程价款优先受偿权的期限自竣工验收合格之日起算
D
. 甲主张优先受偿权的范围不包括已逾期支付工程结算价的利息
收藏本题
112
单选题
关于施工合同变更的说法,正确的是( )。
A
. 可以要求对方履行约定不明确的变更内容
B
. 工程变更必然导致施工合同条款变更
C
. 施工合同非实质性条款的变更,无需双方当事人协商一致
D
. 当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更
收藏本题
114
单选题
根据《民法典》,关于合同解除的说法,正确的是( ).
A
. 当事人不可以约定合同解除条件
B
. 发生不可抗力的,当事人有权解除合同
C
. 在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务,另一方有权解除合同
D
. 法定解除事由出现后,合同自动解除,无需通知另一方
收藏本题
115
单选题
根据《民法典》,下列情形中,属于买卖合同中出卖人义务的是( )
A
. 担保标的物的权利瑕疵
B
. 支付价款
C
. 为标的物投保财产保险
D
. 检验标的物
收藏本题
116
单选题
某建筑设备公司向某施工企业出售了一批交由承运人运输的在途二手外端喷涂机器人,关于该买卖合同履行的说法,正确的是( )
A
. 设备公司对机器人承担质量瑕疵担保义务
B
. 设备公司对机器人不承担权利瑕疵担保义务
C
. 在途机器人毁损、灭失的风险自机器人交付时起由施工企业承担
D
. 因机器人不符合质量要求,施工企业拒绝接收机器人,机器人毁损、灭失的风险由设备公司与施工企业共同承担
收藏本题
118
单选题
关于借款合同当事人权利义务的说法,正确的是( )。
A
. 借款人必须提供担保
B
. 借款人未按照约定的借款用途使用借款的,贷款人应当解除合同
C
. 贷款人的主要义务是提供借款和不得预扣利息
D
. 当事人约定的借款利率不受限制
收藏本题
119
单选题
下列主体中,不得担任保证人的是( )。
A
. 自然人
B
. 营利法人
C
. 以公益为目的的非营利法人
D
. 公司的分支机构
收藏本题
120
单选题
根据《民法典》,关于保证合同的说法,正确的是( )。
A
. 非法人组织不得为保证人
B
. 保证期间可以约定为主债务履行期限届满之日起6个月
C
. 保证范围应当明确约定为主债务及其利息、违约金、损害赔偿金
D
. 当事人在保证合同中对保证方式没有约定的,按照连带责任保证承担保证责任
收藏本题
121
单选题
关于租赁合同的说法,正确的是( )。
A
. 租赁合同的最长租赁期限,法律没有限制
B
. 当事人未依照法律、行政法规的规定办理租赁合同登记备案手续的,不影响合同的效力
C
. 租赁合同应当采用书面形式
D
. 定期租赁合同期限届满,承租人继续使用租赁物,出租人没有提出异议的,原租赁合同继续有效,租赁期限为原租赁合同的期限
收藏本题
122
单选题
关于租赁合同的说法,正确的是( )。
A
. 租赁期限超过6个月的,可以采用书面形式
B
. 租赁合同应当采用书面形式,当事人未采用的,视为租赁合同未生效
C
. 租赁期限超过20年的,超过部分无效
D
. 租赁物在租赁期间发生所有权变动的,租赁合同解除
收藏本题
123
单选题
承揽合同中,承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理,承揽人应当( )
A
. 及时通知定作人
B
. 按照定作人提供的图纸或者技术要求继续完成定做任务
C
. 按照相关技术标准完成定做任务
D
. 解除合同
收藏本题
124
单选题
根据《民法典》,关于承揽合同履行的说法,正确的是( )。
A
. 定作人验收并受领承揽物或者工作成果的,免除承揽人的瑕疵担保责任
B
. 定作人不履行协助义务的,承揽人可以直接解除合同
C
. 定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同,造成承揽人损失的,应当赔偿损失
D
. 承揽人未经定作人同意将辅助承揽工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同
收藏本题
125
单选题
关于货运合同法律特征的说法,正确的是( )。
A
. 货运合同是单务、有偿合同
B
. 货运合同的标的是货物
C
. 货运合同以托运人交付货物为合同成立的要件
D
. 货运合同的收货人可以不是订立合同的当事人
收藏本题
128
单选题
在仓储合同中,储存期限内仓储物毁损的,应由保管人承担赔偿责任的情形是( )
A
. 因仓储物本身的自然性质造成的
B
. 因包装不符合约定造成的
C
. 因保管不善造成的
D
. 因超过有效储存期造成的
收藏本题
130
单选题
某施工企业与某仓储中心签订了建材仓储合同,并按照合同约定交付了建材后,施工企业提取建材时发现部分建材因保管不善潮湿损坏,双方发生争议、关于该仓储合同的说法,正确的是( )。
A
. 施工企业向仓储中心交付建材时合同成立
B
. 施工企业逾期提取建材,仓储中心可以直接提存建材
C
. 仓储中心应当对潮湿损坏的建材承担赔偿责任
D
. 施工企业提前提取建材、仓储中心应当减收仓储费
收藏本题
131
单选题
关于委托合同,下列说法正确的是( )。
A
. 委托人可单方面解除委托,受托人不可单方面辞去委托
B
. 委托人不可单方面解除委托,受托人可单方面辞去委托
C
. 委托人、受托人均可随时解除委托,但需要得到对方同意
D
. 委托人、受托人均可随时解除委托,且不以对方同意为前提
收藏本题
132
单选题
关于保险合同主体的说法,正确的是( )。
A
. 投保人可以是受益人
B
. 保险人是享有保险金请求权的人
C
. 被保险人不得是受益人
D
. 投保人不得是被保险人
收藏本题
133
单选题
根据《保险法》,下列行为中,属于保险人义务的是( )。
A
. 保险事故发生后的及时通知义务
B
. 对保险人责任免除条款的明确说明义务
C
. 保险事故发生时采取必要措施防止或者减少保险标的损失的义务
D
. 保险标的危险程度增加时的及时通知义务
收藏本题
134
单选题
关于建设单位安全责任的说法,正确的是( )
A
. 向工程建设的相关主体提供工程的原始资料
B
. 审查施工组织设计中的专项施工方案
C
. 将安全设施投资纳入财政预算
D
. 提供满足标准化施工的作业环境
收藏本题
135
单选题
下列安全中,属于设计单位建设工程安全责任的是( )。
A
. 处理施工安全事故隐患
B
. 向施工企业提供真实、准确和完整的有关资料
C
. 审查安全技术措施
D
. 对采用新结构的建设工程在设计中提出预防生产安全事故的措施建议
收藏本题
139
单选题
根据《建设工程安全生产管理条例》,关于施工起重机械安装、拆卸安全责任的说法,正确的是( )。
A
. 施工现场需要紧急使用施工起重机械的,可以由施工企业自行安装
B
. 实行施工总承包的,由各分包单位与安装单位分别签订施工起重机械安装、拆卸工程安全协议书
C
. 施工起重机械安装完毕后即可使用
D
. 安装、拆卸施工起重机械,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由专业技术人员现场监督
收藏本题
140
单选题
根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,属于取得安全生产许可证应当具备的条件是( )。
A
. 设置安全管理机构,配备专职或者兼职安全生产管理人员
B
. 有符合规定的工程业绩
C
. 作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得操作资格证书
D
. 保证本单位安全生产条件所需资金的投入
收藏本题
142
单选题
根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,关于安全生产许可证有效期的说法,正确的是( )
A
. 安全生产许可证的有效期为3年
B
. 安全生产许可证有效期满需要延期的,企业应当于期满时向原颁发管理机构办理延期手续
C
. 企业在安全生产许可证有效期内,未发生死亡事故的,安全生产许可证到期后自动续期
D
. 安全生产许可证有效期满未办理延期手续的,应当吊销企业营业执照
收藏本题
146
单选题
关于工程重大隐患排查治理的说法,正确的是( )
A
. 施工企业应当定期组织排查每一个工程项目的重大隐患
B
. 工程项目技术负责人对重大隐患排查治理工作全面负责
C
. 事故隐患排查治理情况应当保密
D
. 施工企业对排查出的重大隐患,能够及时消除的,可以不进行登记存档
收藏本题
147
单选题
下列情形中,应当判定为施工安全管理重大事故隐患的是( )。
A
. 建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业
B
. 施工企业未取得安全生产许可证
C
. 施工从业人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作
D
. 分部分项工程未编制、未审核专项施工方案
收藏本题
149
单选题
关于施工企业负责人施工现场带班制度的说法,正确的是( )
A
. 施工现场带班的施工企业负责人不包括企业的副总工程师
B
. 施工企业负责人带班检查时,应当认真做好检查记录,在工程项目中存档完备的情况后,可以不在企业存档
C
. 工程项目发现重大隐患时,施工企业负责人应当到施工现场带班检查
D
. 施工企业集团的负责人因故不能到现场,可以书面委托项目负责人对施工现场进行带班检查
收藏本题
150
单选题
关于施工项目负责人安全生产责任的说法,正确的是( )。
A
. 对本企业安全生产管理全面负责
B
. 向监理单位请假并经同意后,项目负责人方可离开施工现场
C
. 每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%
D
. 在危大工程施工期间离开施工现场时,应当委托相关项目相关负责人在现场带班
收藏本题
151
单选题
根据《建筑施工企业主要责任人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》,下列情形中,属于施工项目负责人安全生产责任的是( )。
A
. 每天在施工现场开展安全检查
B
. 及时排查处理施工现场安全施工隐患
C
. 统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案
D
. 建立安全生产教育培训制度
收藏本题
152
单选题
施工作业人员发现直接危及人身安全的紧急情况,有权停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所,体现作业人员的主要权利是( )
A
. 施工作业危险的知情权
B
. 紧急避险权
C
. 对危险行为的检举权
D
. 请求民事赔偿权
收藏本题
156
单选题
关于危大工程专项施工方案的说法正确的是( )。
A
. 危大工程实行专业分包的,专项施工方案应当由相应分包单位组织编制
B
. 专项施工方案应当由施工企业项目负责人负责审核
C
. 项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督
D
. 超过一定规模的危大工程,在专家论证前施工方案应当通过施工企业审核和专业监理工程审查
收藏本题
158
单选题
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,关于施工企业提取安全费用的说法,正确的是( )。
A
. 总承包单位和分包单位应当分别提取安全费用
B
. 安全费用以建筑安装工程造价为计提依据
C
. 施工企业不得自行提高安全费用提取标准
D
. 安全费用提取标准与建设工程类别无关
收藏本题
162
单选题
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,生产安全事故调查组的职责是( )。
A
. 对事故性质认定提出建议
B
. 对事故责任认定提出建议
C
. 查明事故发生的经过和原因
D
. 决定对事故责任者的处理
收藏本题
166
单选题
关于安全生产举报处理的说法,正确的是( )
A
. 受理的举报事项经调查核实,能够现场及时处理的,可以不形成书面材料
B
. 受理的举报事项需要落实整改措施的,无须有关负责人签字
C
. 举报事项不属于本部门职责,需要由其他有关部门进行调查处理的,转交其他有关部门处理
D
. 涉及人员死亡的举报事项,应当由省级人民政府组织核查处理
收藏本题
168
单选题
关于工程建设强制性国家标准的说法,正确的是( )。
A
. 强制性标准文本可以收费
B
. 国务院标准化行政主管部门根据国务院授权作出的强制性国家标准的解释与标准具有同等效力
C
. 应当由国务院标准化行政主管部门批准发布
D
. 对各有关行业起引领作用的技术要求应当制定强制性国家标准
收藏本题
169
单选题
关于工程建设行业标准的说法,正确的是( )。
A
. 行业标准由国务院标准化行政主管部门制定
B
. 行业标准的某些规定与国家标准不一致时,审批部门不得批准
C
. 行业标准的制定以国家标准的存在为前提
D
. 行业标准一般每5年复审一次
收藏本题
171
单选题
关于政府主管部门实施建设工程抗震监督管理措施的说法,正确的是( )。
A
. 对建设单位或者施工现场随时进行监督检查
B
. 不得复制被检查单位有关建设工程的文件和资料
C
. 对隔震减震装置实施抽样检测
D
. 查封涉嫌违反抗震设防强制性标准的施工企业
收藏本题
173
单选题
根据《建设工程抗震管理条例》,关于建设工程抗震管理的说法,正确的是( )
A
. 建设工程承包人应当对存在抗震安全隐患的建设工程进行安全监测
B
. 抗震性能鉴定结果仅对建设工程是否存在抗震安全隐患作出判定
C
. 对于应当进行抗震性能鉴定的建设工程,由工程承包人委托具有相应技术条件的机构进行鉴定
D
. 存在严重抗震安全隐患的建设工程,在加固前应当采取停止或者限制使用等措施
收藏本题
175
单选题
根据《无障碍环境建设法》,关于无障碍环境建设保障措施的说法,正确的是
A
. 县级以上人民政府发展改革部门可以将无障碍环境建设纳入国民经济和社会发展规划
B
. 高等学校、中等职业学校应当开设无障碍建设相关专业和课程
C
. 建筑、交通运输等相关学科专业应当增加无障碍环境建设的教学和实践内容
D
. 残疾人联合会、老龄协会等组织应当提出制定或者修改无障碍环境建设标准
收藏本题
177
单选题
根据《建设工程质量管理条例》,下列建设工程中,必须实行监理的是( )。
A
. 地方重点建设工程
B
. 利用外国组织援助资金的工程
C
. 大型公用事业工程
D
. 成片开发的商业写字楼
收藏本题
181
单选题
根据《建设工程质量管理条例》,下列单位中,与工程监理单位有隶属关系或者其他利害关系的,工程监理单位应当回避的是( )
A
. 工程咨询单位
B
. 设备供应单位
C
. 勘察单位
D
. 设计单位
收藏本题
182
单选题
关于工程监理单位质量责任和义务的说法,正确的是( )。
A
. 工程监理单位可以转让工程监理业务
B
. 工程监理单位不得与被监理工程的承包单位有隶属关系
C
. 未经总监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用
D
. 未经工程监理单位盖章,建设单位不拨付工程款
收藏本题
183
单选题
甲施工总承包企业承包某工程项目,将该工程的专业工程分包给乙企业,乙企业再将专业工程的劳务作业分包给丙企业,工程完工后,上述专业工程质量出现问题。经调查,是由于丙企业施工作业不规范导致,则该专业工程的质量责任应当由( )。
A
. 甲施工总承包企业对建设单位承担责任
B
. 丙企业对建设单位承担责任
C
. 甲施工总承包企业、乙企业和丙企业对建设单位共同承担责任
D
. 甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承担连带责任
收藏本题
185
单选题
根据《建设工程勘察设计管理条例》,关于设计文件修改的说法,正确的是( )
A
. 监理单位发现设计文件不符合工程建设强制性标准,应当报告建设单位
B
. 原设计单位已经注销,可以由具有执业资格的原注册人员修改
C
. 经原设计单位授权,具有相应资质的设计单位可以按照相关设计规范修改
D
. 委托其他设计单位修改设计文件的,无需原设计单位同意
收藏本题
186
单选题
根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,关于施工检测的见证取样和送检的说法,正确的是( )。
A
. 混凝土中使用的掺加剂必须实施见证取样和送检
B
. 见证人员应当由建设单位代表和监理单位的监理工程师共同担任
C
. 厕所间使用的防水材料不必实施见证取样和送检
D
. 取样人员应当在试样或者其包装上作出标识、封志,并由见证人员和取样人员签字
收藏本题
187
单选题
根据《建设工程质量管理条例》,关于施工质量检验的说法,正确的是( )
A
. 施工质量检验包括预检、自检、交接检、专职检、分部工程中间检验以及隐蔽工程检验等
B
. 监理单位应当配合施工企业建立、健全施工质量检验制度
C
. 建设工程质量监督机构不对隐蔽工程验收进行监督
D
. 施工质量检验是对整个过程进行全面管理,不包括对单一工序的管理
收藏本题
188
单选题
关于建设工程返修的说法,正确的是( )。
A
. 施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修
B
. 因施工企业的原因致使建设工程质量不符合约定的,建设单位有权请求施工企业在合理期限内无偿修理或者返工、改建
C
. 施工企业仅对竣工验收不合格的建设工程负责返修
D
. 对于非施工企业的原因造成的建设工程质量问题,施工企业有权拒绝返修
收藏本题
191
单选题
根据《建设项目环境保护管理条例》,依法应当编制环境影响报告书,环境影响报告表建设项目,关于其竣工环保验收的说法,正确的是( )
A
. 分期建设、分期投入生产或使用的建设项目,其相应的环境保护设施应当合并验收
B
. 对配套建设的环境设施进行验收,编制的验收报告一律向社会公开
C
. 配套建设的环境保护设施未经验收合格,可以先行使用
D
. 建设单位应当对配套建设的环境保护设施进行验收,编制验收报告
收藏本题
192
单选题
根据《城市建设档案管理规定》,关于建设项目档案管理的说法,正确的是( )。
A
. 在组织竣工验收时,施工企业应当按照要求将全部文件材料收集齐全,并完成工程档案的立卷
B
. 在工程竣工验收后,应当组织对工程档案进行验收
C
. 在工程竣工验收备案后,应当向当地城建档案管理机构移交一套符合要求的工程档案
D
. 勘察、设计、施工、监理等单位应当将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交
收藏本题
193
单选题
关于建设工程档案资料的说法,正确的是( )。
A
. 工程竣工验收后6个月内,应当向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案
B
. 电子档案签署了具有法律效力的电子印章或者电子签名的,也应当移交相应纸质档案
C
. 组织竣工验收时,应当组织对工程档案进行验收
D
. 改建工程应当重新编制建设工程档案,并按时报送
收藏本题
194
单选题
根据《建设工程质量管理条例》,关于建设工程质量保修期的说法,正确的是( )。
A
. 所有项目的保修期均有法律规定
B
. 任何使用条件下,建设工程保修期均应符合法定最低保修期限
C
. 地基基础工程保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限
D
. 供热系统最低保修期限为5年
收藏本题
195
单选题
关于建设工程质量保证金预留的说法,正确的是( )。
A
. 发包人应当按照合同约定方式预留建设工程质量保证金,建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的2%
B
. 在工程项目竣工前,已经缴纳履约保证金的,发包人不得同时预留建设工程质量保证金
C
. 合同约定由承包人以银行保函替代预留建设工程质量保证金的,保函金额不得高于工程价款结算总额的 1.5%
D
. 采用工程质量保证担保的,发包人可以同时预留建设工程质量保证金
收藏本题
197
单选题
根据《建设工程质量保证金管理办法》,关于建设工程质量保证金的说法,正确的是( )。
A
. 建设工程质量保证金,是指用以保证承包人在保修期内,对建筑工程出现的缺陷进行维修的资金
B
. 工程质量保证金到期,发包人返还后,承包人不再承担工程保修义务
C
. 社会投资项目采用预留保证金方式,保证金可以预留在财政部门
D
. 在工程项目竣工前已经缴纳履约保证金的,发包人不得同时预留工程保证金
收藏本题
198
单选题
根据《关于加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》关于扬尘监控的说法正确的是( )
A
. 施工现场的道路及材料堆放区地面应当进行硬化处理
B
. 堆放的土方土质良好的可以裸露堆放
C
. 施工现场不得设置车辆冲洗设施
D
. 建筑物内施工垃圾的清运应当采用器具或者管道运输
收藏本题
199
单选题
根据《水污染防治法》,关于在饮用水水源保护区内进行工程建设的说法,正确的是( )
A
. 禁止在饮用水水源一级保护区内进行工程建设
B
. 在饮用水水源准保护区内改建建设项目,不得再增加排污量
C
. 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目
D
. 禁止在饮用水水源准保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目
收藏本题
200
单选题
关于饮用水水源保护要求,说法正确的是( )。
A
. 禁止新建,改建,扩建任何工程
B
. 禁止新建,改建,扩建和水源保护无关的建设项目
C
. 禁止新建,改建,扩建排放污染物的工程
D
. 禁止新建,扩建对水体污染严重工程
收藏本题
201
单选题
根据《噪声污染防治法》,关于建筑施工噪声污染防治的说法,正确的是( )。
A
. 建设单位应当制定噪声污染防治实施方案
B
. 施工企业应当将噪声污染防治费用列入工程造价
C
. 监理单位应当监督落实噪声污染防治实施方案
D
. 在施工合同中,应当明确施工企业的噪声污染防治责任
收藏本题
202
单选题
在噪声敏感建筑物集中区域因特殊需要必须连续施工作业的,应当取得地方人民政府住房城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明,并( )。
A
. 向附近居民支付赔偿费用
B
. 报经应急管理部门审批
C
. 经居民小区业主委员会同意
D
. 在施工现场显著位置公示
收藏本题
203
单选题
下列文物中,可以属于私人所有的是( )。
A
. 古文化遗址
B
. 古墓葬
C
. 祖传的字画
D
. 石窟寺
收藏本题
204
单选题
根据《历史文化名城名镇名村保护条例》,下列情形中,属于历史文化名城申报条件的是( )
A
. 保存文物比较丰富
B
. 建筑物集中成片
C
. 能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色
D
. 在所申报的保护范围,应当至少有1个历史文化街区
收藏本题
205
单选题
关于施工发现文物保护的说法,正确的是( )
A
. 在施工中发现文物,应当保护现场,并在24小时内报告当地文物行政部门
B
. 文物行政部门接到报告后,一般应在24小时内赶赴现场,并立即提出处理意见
C
. 文物行政部门接到报告后,应当报请当地人民政府通知公安机关协助保护现场
D
. 施工中发现的文物属于国家所有,任何单位和个人不得哄抢、私分、藏匿
收藏本题
207
单选题
张某在甲施工企业连续工作满8年;李某与甲已经连续订立2次固定期限劳动合同,但因工负伤不能从事原工作;王某在甲工作2年,并被甲聘任为总经理;赵某在甲累计工作了10年,但期间曾离职。除劳动者提出订立固定期限劳动合同外,应当与其订立无固定期限劳动合同的是( )。
A
. 李某
B
. 张某
C
. 王某
D
. 赵某
收藏本题
208
单选题
根据《劳动合同法》,关于劳动合同中约定试用期的说法,正确的是( )。
A
. 同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期
B
. 试用期不包含在劳动合同期限内
C
. 劳动合同期限为2年的,试用期不得超过6个月
D
. 以完成一定工作任务为期限的劳动合同,可以约定试用期
收藏本题
209
单选题
根据《劳动合同法》,下列情形中,导致劳动合同无效或部分无效的是( )。
A
. 以欺诈、胁迫的手段使对方在违背真实意思的情况下履行劳动合同的
B
. 用人单位限制劳动者加班的
C
. 劳动合同仅约定试用期
D
. 乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下变更劳动合同
收藏本题
212
单选题
根据《民法典》,下列情形中,劳动者可以立即解除劳动合同,不需事先告知用人单位的是( )
A
. 用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B
. 用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的
C
. 用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的
D
. 用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的
收藏本题
213
单选题
甲安装工程公司拟与在公司工作了15年的王某解除合同,劳动合同解除前12个月王某的月平均工资为2.3万元,该公司职工月平均工资0.8万元,甲所在设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资为0.65万元。根据《劳动合同法》,甲应当向王某支付的经济补偿是( )。
A
. 34.5万元
B
. 12万元
C
. 23.4万元
D
. 9.75万元
收藏本题
215
单选题
关于工资支付时间保障的说法,正确的是( )
A
. 工资必须在每月的前5个工作日内支付
B
. 实行周、日、小时工资制的,工资可按周、日、小时支付
C
. 如遇节假日,工资应当在节假日结束后的第一个工作日支付
D
. 工资至少每2个月支付1次
收藏本题
216
单选题
根据《拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理暂行办法》,关于拖欠农民工工资失信联合惩戒的说法,正确的是( )
A
. 申请提前移出的用人单位故意隐瞒真实情况、提供虚假资料,情节严重的,由作出移出决定的部门撤销提前移出决定,恢复列入状态
B
. 用人单位拖欠农民工工资,经人力资源社会保障行政部门责令限期支付工资逾期未支付的,其法定代表人应当被列入失信联合惩戒名单
C
. 作出列入决定前,用人单位已经改正拖欠农民工工资违法行为的,可以不予列入失信联合惩戒名单
D
. 用人单位作出不再拖欠农民工工资书面信用承诺的,应当被提前移出失信联合惩戒名单
收藏本题
217
单选题
甲施工企业与乙劳务派遣单位订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工王某,关于该用工关系的说法,正确的是( )。
A
. 王某工作时因工负伤,甲应当申请工伤认定
B
. 在派遣期间,甲被宣告破产,可以将王某退回乙
C
. 甲可以根据企业实际将王某再派遣到其他用人单位
D
. 在派遣期间,王某被退回的,乙不再向其支付劳动报酬
收藏本题
218
单选题
女大学生林某被企业录用后,主动要求到最苦、最累的岗位工作。根据《劳动法》,企业可以满足她的要求,但不得安排其从事的是( )。
A
. 矿山井下作业
B
. 高处作业
C
. 低温、冷水作业
D
. 夜班工作
收藏本题
220
单选题
社会保险行政部门受理工伤认定申请后,职工或者其近亲属认为是工伤,用人单位不认为是工伤,关于工伤认定举证的说法,正确的是( )。
A
. 由职工或者其近亲属承担举证责任
B
. 由用人单位承担举证责任
C
. 由社会保险行政部门依职权调查取证
D
. 由人民法院依职权调查取证
收藏本题
221
单选题
根据《工伤保险条例》,建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有( )。
A
. 在施工时间、施工现场,酗酒后受伤
B
. 在施工时间、施工现场,斗殴受伤
C
. 患职业病
D
. 上下班途中,因本人主要责任的交通事故
收藏本题
222
单选题
关于工伤职工停工留薪期内医疗待遇的说法,正确的的是( )。
A
. 在停工留薪期内工伤福利待遇不变,由所在单位按月支付
B
. 工伤职工评定伤残等级后,继续享受停工留薪待遇
C
. 停工留薪期一般不超过6个月
D
. 病情严重或者情况特殊,经所在单位同意可以适当延长停工留薪期
收藏本题
223
单选题
下列争议中,劳动者可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁的是( )。
A
. 劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷
B
. 劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷
C
. 劳动者因工伤请求用人单位依法给予工伤保险待遇发生的纠纷
D
. 劳动者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷
收藏本题
224
单选题
关于劳动争议仲裁委员会设立的说法,正确的是( )
A
. 直辖市人民政府可以决定在区、县设立
B
. 按照行政区划层层设立
C
. 省、自治区人民政府只能决定在设区的市设立
D
. 设区的市仅能设立1个劳动仲裁委员会
收藏本题
226
单选题
下列劳动争议中,仲裁裁决为终局裁决的是( )
A
. 请求继续履行劳动合同的
B
. 请求解除劳动合同的
C
. 请求确认劳动关系的
D
. 追索劳动报酬,不超过当地月最低工资标准12个月金额的
收藏本题
228
单选题
关于劳动争议仲裁的说法,正确的是( )。
A
. 劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成
B
. 劳动者应当与用人单位先行调解,调解不成的,方可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁
C
. 劳动争议申请仲裁的时效期间为6个月
D
. 劳动争议申请仲裁的时效期间不适用中止和中断
收藏本题
229
单选题
关于民事纠纷和解的说法,正确的是( )。
A
. 民事仲裁中当事人和解的,可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书
B
. 民事案件执行阶段不得和解
C
. 民事诉讼中当事人和解的,应当撤回起诉
D
. 当事人在民事诉讼中达成的和解协议具有强制执行力
收藏本题
230
单选题
关于人民调解的说法,正确的是( )
A
. 人民调解委员会调解民间纠纷,只收取成本费用
B
. 未经司法确认的人民调解协议对当事人没有法律约束力
C
. 人民调解协议可以作为强制执行的依据
D
. 人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织
收藏本题
232
单选题
根据《仲裁法》,下列纠纷中,能够约定仲裁的是( )。
A
. 婚姻纠纷
B
. 融资租赁合同纠纷
C
. 继承纠纷
D
. 监护纠纷
收藏本题
233
单选题
关于仲裁协议的说法,正确的是( )。
A
. 仲裁事项的范围不包含法律问题的争议
B
. 当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出
C
. 仲裁协议因合同的无效而无效
D
. 仲裁协议可以采用书面形式,也可以采用口头方式
收藏本题
234
单选题
关于仲裁协议效力确认的说法,正确的是( )。
A
. 当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在举证期限内提出
B
. 当事人对仲裁协议效力有异议,一方向仲裁委员会提出,另一方向人民法院提出的,由人民法院裁定
C
. 仲裁委员会对仲裁协议效力的确认,应当采用裁定的方式作出
D
. 当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人住所地或者被申请人住所地的高级人民法院管辖
收藏本题
235
单选题
关于仲裁庭组成的说法,正确的是( )
A
. 当事人可以约定仲裁庭由5名仲裁员组成
B
. 仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成
C
. 仲裁庭由当事人组建,仲裁员采取随机抽取方式确定
D
. 首席仲裁员应当由仲裁委员会主任指定
收藏本题
236
单选题
根据《仲裁法》,关于仲裁裁决的说法,正确的是( )
A
. 裁决书中的文字、计算错误,仲裁庭应当补正
B
. 对裁决持不同意见的仲裁员,也必须签名
C
. 仲裁庭已经裁决但在裁决书中遗漏的事项,当事人应当重新申请仲裁
D
. 裁决应当按照多数仲裁员的意见作出,少数仲裁员的不同意见不记入笔录
收藏本题
240
单选题
下列民事诉讼案件中,应当实行两审终审的是( )。
A
. 小额诉讼案件
B
. 建设工程施工合同案件
C
. 确认调解协议案件
D
. 实现担保物权案件
收藏本题
241
单选题
民事诉讼活动中,诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求的,必须有委托人的授权。该授权属于( )
A
. 一般授权
B
. 特别授权
C
. 无条件授权
D
. 全面授权
收藏本题
242
单选题
关于民事诉讼中质证的说法,正确的是( )。
A
. 证据应当在法庭上出示,由法官质证
B
. 当事人及其诉讼代理人经审判人员许可后可以询问证人
C
. 对涉及国家秘密的证据应当保密,不得在开庭时出示
D
. 对书证、视听资料质证时,当事人只能出示证据的原件或者原物
收藏本题
243
单选题
承包人起诉发包人支付工程价款,经传票传唤,诉讼参加人无正当理由拒不到庭的,人民法院的下列做法中,正确的是( )。
A
. 承包人拒不到庭的,缺席判决
B
. 第三人拒不到庭的,裁定中止案件审理
C
. 证人拒不到庭的,按撤诉处理
D
. 发包人拒不到庭的,缺席判决
收藏本题
244
单选题
根据《民事诉讼法》,关于简易程序的说法,正确的是( )。
A
. 简易程序是人民法院审理案件的首选诉讼程序
B
. 简易程序实行一审终审
C
. 人民法院在审理过程中,发现案件不宜适用简易程序的,裁定转为普通程序
D
. 适用简易程序审理的案件,应当在立案之日起2个月内审结
收藏本题
245
单选题
根据民事诉讼法,下列案件中适用于小额诉讼程序的是( )
A
. 财产确权的案件
B
. 一方当事人下落不明的案件
C
. 基层人民法院审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单金钱给付民事案件
D
. 当事人提出反诉的案件
收藏本题
247
单选题
关于当事人申请执行人民法院作出的生效判决、裁定等的说法,正确的是( )。
A
. 申请执行的期间为3年
B
. 法律文书规定分期履行的,申请执行的期间从规定的最后一次履行期间的最后1日起计算
C
. 人民法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的,申请执行人可以向上一级人民法院申请执行
D
. 对法律文书确定的行为义务的执行,执行法院自收到申请执行书之日起超过6个月未依法采取相应执行措施的,上一级人民法院应当决定由本院执行
收藏本题
249
单选题
下列事项中,不能提出行政复议申请的是( )。
A
. 对行政机关就民事纠纷作出的调解处理不服的
B
. 对行政机关作出的警告决定不服的
C
. 对行政机关作出的资质证书变更决定不服的
D
. 对行政机关作出的冻结财产措施决定不服的
收藏本题
250
单选题
关于行政复议申请的说法,正确的是( )。
A
. 公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道该具体行政行为之日起90日内提出行政复议申请
B
. 对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的,应当向上一级主管部门申请行政复议
C
. 公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼,人民法院已经受理的,仍可以申请行政复议
D
. 申请人可以口头提出行政复议申请
收藏本题
251
单选题
对下列行政行为不服,申请人应当先向行政复议机关申请行政复议,对行政复议决定不服,方可以向人民法院提起行政诉讼的是( )。
A
. 行政机关作出的确认自然资源所有权的决定
B
. 行政机关作出的行政强制执行决定
C
. 行政机关作出的吊销资质证书处罚决定
D
. 申请政府信息公开,行政机关不予公开
收藏本题
252
单选题
关于行政复议审理的说法,正确的是( )。
A
. 行政复议机关受理行政复议申请后,应当使用普通程序进行审理
B
. 行政复议机构不得依照规章审理行政复议案件
C
. 上级行政复议机关根据需求,可以审理下级行政复议机关管辖的行政复议案件
D
. 行政复议期间被申请人认为行政行为需要停止执行的,不得停止执行
收藏本题
254
单选题
关于行政诉讼地域管辖的说法,正确的是( )
A
. 原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的,由最先立案的人民法院管辖
B
. 经复议的案件,只能由复议机关所在地人民法院管辖
C
. 对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼,只能由原告所在地人民法院管辖
D
. 因不动产提起的行政诉讼,由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖
收藏本题
255
单选题
下列行政诉讼案件中,由中级人民法院受理的一审案件是( )。
A
. 知识产权案件
B
. 省公安厅作为被告的案件
C
. 乡镇人民政府作为被告的案件
D
. 县级人民政府作为被告的案件
收藏本题
256
单选题
关于行政诉讼中举证责任的说法,正确的是( )
A
. 原告应当提供被告作出行政行为的证据和所依据的规范性文件
B
. 在诉讼过程中,被告诉讼代理人可以自行向原告、第三人和证人收集证据
C
. 在行政补偿案件中,因被告的原因导致原告无法就损害情况举证的,应当由被告就该损害情况承担举证责任
D
. 原告应当提供证明行政行为违法的证据
收藏本题
258
单选题
关于行政诉讼审理的说法,正确的是( )
A
. 人民法院审理行政案件,当事人申请不公开审理的,可以不公开
B
. 人民法院对行政案件宣告或者裁定前,被告改变其所作的行政行为的,由人民法院裁定原告撤诉
C
. 人民法院认为行政案件的审理需以民事诉讼的裁判为依据的,可以裁定中止行政诉讼
D
. 人民法院审理行政赔偿案件,不适用调解
收藏本题
259
单选题
人民法院认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的第一审行政案件,可以适用简易程序的是( )。
A
. 发回重审的案件
B
. 按照审判监督程序再审的案件
C
. 被诉行政行为经过听证程序的案件
D
. 属于政府信息公开的案件
收藏本题
二、多选题 (下列每小题的备选答案中,有两个或两个以上符合题意的正确答案,至少有1个错项,多选、错选均不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。)
1
多选题
下列法律文件中,属于行政法规的有( )
A
. 《建筑法》
B
. 《建设工程质量管理条例)
C
. 《建设工程勘察设计管理条例》
D
. 《必须招标的工程项目规定》
E
. 《标委委员会和评标方法暂行规定》
收藏本题
3
多选题
关于法的效力层级的说法,正确的有( )
A
. 宪法具有最高的法律效力
B
. 法的制定主体、程序、时间、适用范围影响法的效力层级
C
. 地方性法规的效力高于政府规章的效力
D
. 行政法规的法律地位和法律效力高于地方性法规和部门规章
E
. 某一机关制定的自治条例和单行条例,新的规定与旧的规定不一致的,适用新的规定
收藏本题
5
多选题
当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或者合同另有约定外,关于合同效力的说法,正确的有( )。
A
. 自合同成立时生效
B
. 自办理物权登记时生效
C
. 未办理物权登记的,不影响合同效力
D
. 未办理物权登记的,合同效力待定
E
. 合同生效,并且当然发生物权效力
收藏本题
7
多选题
关于所有权权能的说法,正确的有( )。
A
. 占有权可以根据所有权人的意志和利益分离出去,由非所有权人享有
B
. 所有权是物权中最重要也最完全的一种权利,在法律上不受限制
C
. 财产所有权的权能包括占有权、使用权、收益权和处分权
D
. 使用权只能由所有权人享有
E
. 处分权是所有权人最基本的权利,是所有权内容的核心
收藏本题
8
多选题
关于所有权权能的说法,正确的有( )。
A
. 占有权可以根据所有权人的意志和利益分离出去,由非所有权人享有
B
. 所有权是物权中最重要也最完全的一种权利,在法律上不受限制
C
. 财产所有权的权能包括占有权、使用权、收益权和处分权
D
. 使用权只能由所有权人享有
E
. 处分权是所有权人最基本的权利,是所有权内容的核心
收藏本题
9
多选题
下列权利中,属于用益物权的有( )。
A
. 土地承包经营权
B
. 租赁权
C
. 建设用地使用权
D
. 地役权
E
. 居住权
收藏本题
17
多选题
下列知识产权的客体中,属于著作权法保护对象的有( )。
A
. 注册商标
B
. 外观设计专利
C
. 建筑作品
D
. 工程设计图
E
. 计算机软件
收藏本题
28
多选题
根据《企业所得税法》,企业下列收入中应当缴纳企业所得税的有( )
A
. 租金收入
B
. 接受捐赠收入
C
. 股息、红利等权益性投资收益
D
. 特许权使用费收入
E
. 财政拨款
收藏本题
31
多选题
根据《环境保护税法》,环境保护税的计税依据有( )。
A
. 排放量
B
. 个数
C
. 污染当量数
D
. 超标分贝数
E
. 立方米数
收藏本题
34
多选题
根据《房产税暂行条例》,关于房产税的说法,正确的有( )。
A
. 房产税在城市、县城、建制镇和工矿区征收
B
. 房产税由产权所有人缴纳
C
. 房产税依照房产原值一次减除10%-30%后的余值计算缴纳
D
. 个人所有非营业用的房产免纳房产税
E
. 房产税依照房产租金收入计算缴纳的,税率为1.2%
收藏本题
35
多选题
下列车船中,属于免征车船税范围的有( )
A
. 悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援专用船舶
B
. 渣土运输车辆
C
. 警用车船
D
. 排气量为2000毫升以下的乘用车
E
. 政府机关所有的乘用车
收藏本题
38
多选题
关于行政许可设定权限的说法,正确的有( )。
A
. 地方性法规一般情况不得设定行政许可
B
. 省、自治区、直辖市人民政府规章不得设定行政许可
C
. 部门规章可以设定临时性行政许可
D
. 国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可
E
. 地方性法规不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可
收藏本题
42
多选题
下列情形中,行政机关应当对当事人从轻或者减轻行政处罚的有( )。
A
. 主动消除或减轻违法行为危害后果的
B
. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的
C
. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的
D
. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的
E
. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的
收藏本题
43
多选题
关于行政强制的说法,正确的有( )。
A
. 排除妨碍、恢复原状属于行政强制措施
B
. 行政强制包括行政强制措施和行政强制执行
C
. 尚未制定法律、行政法规,且属于地方性事务的,地方性法规可以设定扣押财物的行政强制措施
D
. 尚未制定法律,且属于国务院行政管理职权事项的,行政法规可以设定限制公民人身自由的行政强制措施
E
. 法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施
收藏本题
49
多选题
关于法人分类,正确的( )。
A
. 某基层群众自治组织属于非营利法人
B
. 法人分为营利法人、非营利法人、特别法人
C
. 某基金会属于非营利法人
D
. 某设计院有限公司属于事业单位法人
E
. 某县人民政府属于机关法人
收藏本题
55
多选题
关于建筑业企业资质标准中净资产的说法,正确的有( )。
A
. 净资产是属于企业所有并由股东自由支配的资产
B
. 企业净资产是指企业的资产总额减去负债以后的净额
C
. 净资产即所有者权益
D
. 净资产应当大于注册资本
E
. 企业申请资质时,净资产以前一年度或者当期合法的财务报表中净资产指标为准
收藏本题
56
多选题
根据《建筑业企业资质管理规定》,企业在建筑企业资质证书在有效期内发生以下变更,应当办理资质证书变更手续的有( )
A
. 技术负责人
B
. 名称
C
. 股东
D
. 注册资本
E
. 法定代表人
收藏本题
57
多选题
企业申请建筑业企业资质升级,资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的情形有( )。
A
. 超越本企业资质等级承揽工程
B
. 未依法纳税
C
. 未依法履行工程质量保修义务
D
. 未取得施工许可证擅自施工
E
. 未按照规定缴纳社会保障资金
收藏本题
60
多选题
关于一级建造师注册的说法,正确的有( )。
A
. 取得一级建造师资格证书的人员,可以自行提出注册申请
B
. 取得一级建造师资格证书的人员可以受聘于招标代理机构,提出注册申请
C
. 自一级建造师资格证书签发之日起超过3年的,不得申请注册
D
. 注册建造师的聘用单位可以根据工程施工需要扣押建造师的注册证书
E
. 未取得注册证书的,不得以注册建造师的名义从事相关活动
收藏本题
66
多选题
根据《建筑市场信用管理暂行办法》,建筑市场各方主体存在的下列情形中,应当被列入建筑市场主体“黑名单”的有( )。
A
. 利用虚假材料取得企业资质的
B
. 出借资质,受到行政处罚的
C
. 发生工程质量安全事故的
D
. 因转包受到行政处罚的
E
. 经人民法院判决认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的
收藏本题
67
多选题
根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工记录认定标准的说法,正确的有( )
A
. 不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的,属于工程安全不良行为
B
. 将承包的工程转包或者违法分包的,属于承揽业务不良行为
C
. 未对涉及结构安全的试块、试件取样检测的,属于工程安全不良行为
D
. 未按照节能设计进行施工的、属于工程质量不良行为
E
. 转让安全生产许可证的,属于资质不良行为
收藏本题
69
多选题
根据《城乡规划法》,建设单位申请办理建设工程规划许可证应当提交的材料有( )
A
. 使用土地的有关证明文件
B
. 建设工程施工许可证
C
. 建设工程设计方案
D
. 保证工程质量和安全的具体措施
E
. 施工合同
收藏本题
71
多选题
根据《城乡规划法》,关于规划条件的说法,正确的有( )
A
. 变更规划条件必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请
B
. 规划条件的变更内容不符合控制性详细规划的,城乡规划主管部门不得批准
C
. 县级以上地方人民政府城乡规划主管部门对建设工程是否符合规划条件予以核实
D
. 经城乡规划主管部门核实不符合规划条件的,建设单位不得组织竣工验收
E
. 建设单位应当参照规划条件进行建设
收藏本题
72
多选题
根据《建筑工程施工许可管理办法》,下列建设工程中,需要办理施工许可证范围的有( )。
A
. 工程投资额为50万元的建筑工程
B
. 抢险救灾工程
C
. 建筑面积为500平方米的建筑工程
D
. 农民自建低层住宅
E
. 按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程
收藏本题
82
多选题
关于招标方式的说法,正确的有( )。
A
. 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标
B
. 邀请招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
C
. 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
D
. 招标方式包括公开招标、邀请招标和议标
E
. 国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经批准可以进行邀请招标
收藏本题
87
多选题
下列情形中,视为投标人相互串通投标的有( )。
A
. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
B
. 属于同一集团的投标人按照该组织要求协同投标
C
. 不同投标人的投标保证金从同一金融机构转出
D
. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
E
. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异
收藏本题
89
多选题
根据《招标投标实施条例》,下列情形中,评标委员会应当否决( )。
A
. 招标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的
B
. 投标联合体没有提交共同投标协议的
C
. 投标文件有明显的计算错误的
D
. 投标报价低于成本的
E
. 投标文件有含义不明确的内容
收藏本题
92
多选题
关于招标投标异议及其处理的说法。正确的有( )。
A
. 投标人认为招标投标活动不符合规定的,有权向招标人提出异议
B
. 投标人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前提出
C
. 潜在投标人对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审申请文件截止时间3日前提出
D
. 对评标结果的异议作出答复前,招标人应当暂停招标投标活动
E
. 投标人对开标有异议的,招标人应当在评标完成后作出答复
收藏本题
94
多选题
根据《政府采购法》,可以采用单一来源方式采购货物或者服务的情形有( )
A
. 工期紧张的
B
. 采购人认为其他供应商无法保证采购项目质量的
C
. 只能从唯一供应商处采购的
D
. 发生了不可预见的紧急情况不能从其地供应商处采购的
E
. 需要继续从原供应商处添购的
收藏本题
100
多选题
根据《民法典》,关于违约的责任中损失赔偿款的说法,正确的有( )
A
. 不包括合同履行后可以获得的利益
B
. 应当相当于因违约所造成的损失
C
. 以守约一方的计算为准
D
. 不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失
E
. 以违约一方的计算为准
收藏本题
103
多选题
以下情形中,导致施工合同无效的有( )。
A
. 未取得相应施工企业资质的承包人订立的
B
. 承包人对工程内容有重大误解订立的
C
. 承包人胁迫发包人订立的
D
. 要求施工企业垫资施工的
E
. 施工项目必须进行招标而未招标订立的
收藏本题
107
多选题
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,关于建设工程实际竣工日期认定的说法,正确的有( )
A
. 建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期
B
. 应当以合同约定的竣工日期作为实际竣工日期
C
. 应当以完成竣工验收备案的日期作为竣工日期
D
. 承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期
E
. 建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期
收藏本题
108
多选题
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人就建设工程质量缺陷承担过错的情形有( )。
A
. 提供设计有缺陷
B
. 推荐购买的建筑构配件不符合强制行业标准
C
. 提供的建筑材料不符合强制的国家标准
D
. 未按照合同约定支付预付款
E
. 直接指定分包人分包专业工程
收藏本题
113
多选题
根据《民法典》,关于合同权利义务终止的说法,正确的有( )
A
. 债务人依法将标的物提存会引起合同权利义务终止
B
. 债权人免除债务会引起合同权利义务终止
C
. 债务已经履行不会引起合同权利义务终止
D
. 债务相互抵销会引起合同权利义务终止
E
. 债权债务同归于一人不会引起合同权利义务终止
收藏本题
117
多选题
关于买卖合同的解除的说法,正确的是( )。
A
. 因标的物的主物不符合约定而解除合同的,解除合同的效力及于从物
B
. 出卖人分批交付标的物的,出卖人对其中一批标的物交付不符合约定,买受人可以就该批标的物解除
C
. 出卖人交付其中一批标的物不符合约定,致使之后其他各批标的物的交付不能实现合同目的的,买受人可以就该批以及之后其他各批标的物解除
D
. 买受人如果就其中一批标的物解除,该批标的物与其他各批标的物相互依存的,可以就已经交付和未交付的各批标的物解除
E
. 分期付款的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的十分之一,经催告后在合理期限内仍未支付到期价款的,出卖人可以请求买受人解除合同
收藏本题
126
多选题
在运输合同中,货物在运输过程中因不可抗力丢失,关于运费承担的说法,正确的有( )
A
. 未收取运费的,承运人不得请求支付运费
B
. 已经收取运费的,托运人可以请求返还
C
. 未收取运费的,承运人有权请求支付运费
D
. 已经收取运费的,托运人不得请求返还
E
. 由合同约定的提货人承担
收藏本题
127
多选题
甲建材供应商与乙承运人签订了货运合同,约定由乙运输一批建材到异地,收货人为丙施工企业,运费由丙支付。关于乙相关权利的说法,正确的有( )。
A
. 乙有权拒绝甲通常、合理的运输要求
B
. 如果甲不按照约定或者法定方式包装建材,乙有权拒绝运输
C
. 建材运输到达目的地后,乙有权要求丙及时受领
D
. 如果丙不支付运费,乙有权留置该批建材
E
. 如果丙无故拒接收,乙有权提存该批建材
收藏本题
129
多选题
某施工企业由于场地有限,将一批建筑材料交由某仓储中心进行保管,并签订仓储合同,关于该仓储中心义务的说法,正确的有( )。
A
. 仓储中心应当将仓储合同作为提取建筑材料的凭证
B
. 仓储中心验收时发现该批建筑材料数量与预定不符合,应当及时通知施工企业
C
. 仓储中心应当根据施工企业的要求,同意其定期检查建筑材料的保管情况
D
. 仓储期间因仓储中心保管不善,造成部分建筑材料毁损,该损害赔偿责任应当由仓储中心承担
E
. 仓储中心发现该批建筑材料已发生变质并危及其它仓储物的安全和正常保管的,可以作出必要的处置,但应当及时通知施工企业
收藏本题
136
多选题
下列属于工程监理单位的安全生产责任的有( )。
A
. 安全设备合格审查
B
. 安全技术措施审查
C
. 专项施工方案审查
D
. 施工安全事故隐患报告
E
. 施工招标文件审查
收藏本题
137
多选题
根据《建设工程安全生产管理条例》,出租单位出租机械设备和施工机具及配件,应提供证明的有( )。
A
. 租赁合同
B
. 备案证明
C
. 生产制造许可证
D
. 产品合格证
E
. 安全性能检测合格证明
收藏本题
138
多选题
根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,下列建筑起重机械不得出租、使用的有( )。
A
. 经检验达不到安全技术标准规定的建筑起重机械
B
. 属国家明令限制使用的建筑起重机械
C
. 没有完整安全技术档案的建筑起重机械
D
. 超过制造厂家推荐的使用年限的建筑起重机械
E
. 没有齐全有效的安全保护装置的建筑起重机械
收藏本题
141
多选题
建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件有( )。
A
. 特种作业人员经有关业务主管部门考核良好,取得特种作业操作资格证书
B
. 施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求
C
. 有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案
D
. 管理人员和作业人员每半年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格
E
. 有职业危害防治措施,并为管理人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装
收藏本题
143
多选题
根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,下列情形中,可撤销建筑施工企业安全生产许可证的有( )
A
. 滥用职权颁发的
B
. 企业被撤销的
C
. 超越法定职权颁发的
D
. 违反法定程序颁发的
E
. 对不具备安全生产条件的企业颁发的
收藏本题
144
多选题
根据《安全生产法》,生产经营单位主要负责人对本单位安全生产负有的职责有( )。
A
. 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设
B
. 组织开展危险源辨识和评估,督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
C
. 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程
D
. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
E
. 组织或者参与本单位应急救援演练
收藏本题
145
多选题
根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》,建筑施工企业安全生产管理机构的职责有( )
A
. 建立健全本单位安全生产责任制
B
. 查处在建项目违规违章情况
C
. 宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准
D
. 组织开展安全教育培训与交流
E
. 参加生产安全事故的调查和处理工作
收藏本题
148
多选题
根据《建设工程安全生产管理条例》,关于编制建设工程生产安全事故应急救援预案的说法,正确的有( )。
A
. 应急救援预案应当由建设行政主管部门批准
B
. 分包单位不得参与应急救援预案编制
C
. 应急救援预案应当针对施工现场编制
D
. 总承包单位应当统一组织编制应急救援预案
E
. 应急救援预案编制的重点是施工现场易发生重大事故的部位和环节
收藏本题
153
多选题
关于施工企业安全生产教育培训的说法,正确的有( )
A
. 应当对管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案
B
. 特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业
C
. 专职安全生产管理人员经施工企业考核合格后即可任职
D
. 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前,应当接受安全生产教育培训
E
. 应当对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训
收藏本题
154
多选题
根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全管理规定》,关于“安管人员”安全生产考核的说法,正确的有( )。
A
. "安管人员"应当自行申请安全生产考核
B
. "安管人员"的安全生产考核由国务院住房城乡建设行政主管部门统一颁发合格证书
C
. 安全生产考核证书的有效期无限制
D
. 安全生产考核应当向省级人民政府住房城乡建设主管部门申请
E
. 安全生产考核证书在全国范围内有效
收藏本题
155
多选题
根据《建设工程安全生产管理条例》,关于对达到一定规模、危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案的说法,正确的有( )。
A
. 应当附具安全验算结果
B
. 应当经施工企业技术负责人签字
C
. 应当经总监理工程师签字
D
. 由专职安全生产管理人员进行现场监督
E
. 应当经建设单位负责人签字
收藏本题
157
多选题
根据《建设工程安全生产管理条例》,关于施工现场安全防范措施的说法,正确的有( )
A
. 应当在施工现场危险部位,设置明显的安全警示标志
B
. 在尚未竣工的房屋建筑内设置员工临时集体宿舍,应符合安全要求
C
. 应当根据不同施工阶段和周围环境等变化,在施工现场采取相应的安全施工措施
D
. 应当根据施工现场的办公、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离
E
. 对因建设工程施工可能损害的毗邻建筑物,应当采取专项防护措施
收藏本题
159
多选题
根据《消防安全责任制实施办法》,关于施工企业应当落实消防安全主体责任的说法,正确的有( )。
A
. 明确各级,各岗位消防安全责任人及其职责
B
. 必须设置消防控制室,实现24小时值班制度
C
. 制定本企业消防安全制度、消防安全操作规程
D
. 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效
E
. 定期开展防火检查、巡查,及时消除火灾隐患
收藏本题
160
多选题
下列事故中,属于较大生产安全事故的有( )。
A
. 造成6人死亡
B
. 造成15人重伤的事故
C
. 造成1230万元直接经济损失的事故
D
. 造成800万元直接经济损失和1050万元间接经济损失的事故
E
. 造成9人重伤的事故
收藏本题
161
多选题
根据《生产安全事故应急条例》,生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案的情形有( )。
A
. 制定预案所参照的法律、法规、规章、标准发生重大变化的
B
. 应急指挥机构及其职责发生调整的
C
. 重要应急资源发生重大变化的
D
. 安全生产面临的风险发生变化的
E
. 在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题的
收藏本题
163
多选题
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故报告应当包括的内容有( )
A
. 事故发生单位概况
B
. 事故的详细经过
C
. 事故发生的时间、地点以及事故现场情况
D
. 已经采取的措施
E
. 事故已经造成的伤亡人数和全部经济损失
收藏本题
164
多选题
关于政府主管部门实施安全生产行政执法工作的说法,正确的有( )
A
. 有权进入生产经营单位进行检查,调阅有关资料,向有关单位和人员了解情况
B
. 对检查中发现的事故隐患,应当责令立即排除
C
. 生产经营单位履行行政决定、采取相应措施消除事故隐患的,相关部门应当及时解除停电等措施
D
. 对有根据认为不符合保障安全生产的行业标准的设备、器材予以查封或者扣押
E
. 实施执法监督检查,应当要求被检查单位暂停正常生产经营活动
收藏本题
165
多选题
施工企业拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停止施工的决定,有发生生产安全事故的现实危险的,在保证安全的前提下,负有安全生产监督管理职责的部门可以通知有关单位采取的措施有( )。
A
. 停止供电
B
. 禁止通行
C
. 停止拨付资金
D
. 限制供应食品、药品
E
. 停止供应民用爆炸物品
收藏本题
167
多选题
根据《工程建设国家标准管理办法》,下列标准中,属于强制性标准的有( )。
A
. 工程建设通用的信息技术标准
B
. 工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
C
. 工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法标准
D
. 工程建设通用的试验、检验和评定方法
E
. 工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准
收藏本题
170
多选题
根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,下列事项中,属于强制性标准监督检查内容的有( )。
A
. 工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定
B
. 工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
C
. 工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定
D
. 有关工程管理人员是否熟悉、掌握强制性标准
E
. 工程中采用的计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定
收藏本题
172
多选题
关于建设工程抗震相关主体责任和义务的说法,正确的有( )。
A
. 对抗震性能鉴定结果判定需要进行抗震加固且具备加固价值的已经建成的建设工程,所有权人应当进行抗震加固
B
. 任何单位不得擅自变动建设工程抗震构件
C
. 建设工程所有权人应当对存在严重抗震安全隐患的建设工程进行安全监测,并在加固前采取停止或者限制使用等措施
D
. 设计单位可以根据建设单位的要求,在安全范围内适度降低抗震设防强制性标准
E
. 实行施工总承包的,隔震减震装置可以由总承包单位和分包单位协同完成
收藏本题
174
多选题
根据《防震减灾法》,已经建成的建设工程,未采取抗震设防措施或者抗震设防措施未达到抗震的要求的,应当进行抗震性能鉴定并采取必要的抗震加固措施的有( )
A
. 具有纪念意义的建设工程
B
. 重大建设工程
C
. 可能发生严重次生灾害的建设工程
D
. 学校、医院等人员密集场所的建设工程
E
. 地震重点监视防御区内的建设工程
收藏本题
176
多选题
根据《无障碍环境建设法》,关于无障碍环境建设监督检查的说法,正确的有( )。
A
. 县级以上人民政府及其有关主管部门对无障碍环境建设进行监督检查
B
. 县级以上人民政府有关主管部门不定期委托第三方机构开展无障碍环境建设评估,并将评估结果向社会公布,接受社会监督
C
. 县级以上人民政府建立无障碍环境信息公示制度,定期发布无障碍环境建设情况
D
. 新闻媒体可以对无障碍环境建设情况开展舆论监督
E
. 对违反规定损害社会公共利益的行为,人民检察院可以提出检察建议或者提起公益诉讼
收藏本题
178
多选题
根据《建设工程质量管理条例》,属于建设单位质量责任和义务的有( )。
A
. 设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,注明工程合理使用年限
B
. 不得任意压缩合理工期
C
. 不得明示施工企业使用不合格的建筑材料
D
. 不得暗示施工企业使用不合格的建筑构配件
E
. 应当就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明
收藏本题
179
多选题
根据《建设工程勘探设计管理条例》,关于设计单位质量责任和正确的有( )。
A
. 设计单位必须按照工程建设强制性标准进行设计,并对其设计的质量负责
B
. 设计单位应当在建设工程施工前向施工企业和监理单位说明设计意图,解释设计文件
C
. 受注册执业人员的委托,未经注册的设计人员可以以其名义从事设计活动
D
. 设计单位可以委托具备相应资质的其他单位,以本单位的名义承揽工程
E
. 编制方案设计文件应当满足编制初步设计文件和控制预算的需要,并注明建设工程合理使用年限
收藏本题
180
多选题
关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法,正确的有( )。
A
. 注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字,对设计文件负责
B
. 未经注册的建设工程勘察人员,可以借用已注册执业人员的名义从事建设工程勘察活动
C
. 对有特殊要求的建筑材料,设计单位可以指定生产厂、供应商
D
. 勘察、设计单位可以转包所承揽的工程
E
. 设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明
收藏本题
184
多选题
关于施工总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法,正确的有( )。
A
. 总承包单位应当对全部建设工程质量负责
B
. 分包合同应当约定分包单位对建设单位的质量责任
C
. 当分包工程发生质量问题,建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿,总承包单位或分包单位赔偿后有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿
D
. 分包单位对分包工程的质量负责,总承包单位未尽到相应监管义务的,承担相应的补充责任
E
. 当分包工程发生质量问题,建设单位应当向总承包单位请求赔偿,总承包单位赔偿后,有权要求分包单位赔偿
收藏本题
189
多选题
根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工验收应当具备的条件有( )。
A
. 有完整的技术档案和施工管理资料
B
. 完成建设工程设计和合同约定的主体工程
C
. 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
D
. 有施工企业签署的工程保修书
E
. 有设计、施工、质量监督单位分别签署的质量合格文件
收藏本题
190
多选题
根据《城乡规划法》,关于建设工程竣工规划验收的说法,正确的( )
A
. 建设工程规划验收和竣工验收应当同步进行
B
. 建设工程竣工后,建设单位应当向城乡规划主管部门提出
C
. 由省级城乡规划主管部门对建设工程进行规划验收
D
. 建设单位应当在竣工验收后3个月内向城乡规划报送验收资料
E
. 规划验收合格的,由城乡规划主管部门出具规划工程竣工规划验收合格证
收藏本题
196
多选题
根据《建设工程质量保证金管理办法》,关于缺陷责任期的说法,正确的有( )。
A
. 缺陷责任期由发、承包双方在合同中约定
B
. 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计
C
. 缺陷责任期中的缺陷包括建设工程质量不符合承包合同的约定
D
. 缺陷责任期届满,承包人对工程质量不再承担责任
E
. 由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
收藏本题
206
多选题
根据《文物保护法》说法,建设工程对文物保护的说法,正确的有( )
A
. 进行大型基本建设工程,建设单位应当事先报请省级人民政府文物行政部门进行考古调查、勘探
B
. 需要配合建设工程进行的考古发掘工作,应当由省级文物行政部门在勘探工作的基础上提出发掘计划
C
. 文物发掘计划应当征求社会科学研究机构及其他科研机构和有关专家的意见
D
. 确因有自然破坏危险,对古墓葬急需进行抢救发掘的,由省级人民政府文物行政部门组织发掘,并同时补办审批手续
E
. 确因建设工程紧迫,对古文化遗址急需进行抢救发掘的,可以由施工企业自行发掘
收藏本题
210
多选题
根据《劳动合同法》,用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后,可以解除合同的有( )。
A
. 劳动者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的
B
. 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化的
C
. 劳动者被依法追究刑事责任的
D
. 劳动者违反用人单位的规章制度的
E
. 劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的
收藏本题
211
多选题
下列情形中,用人单位有权解除劳动合同且不需要提前30天通知的有( )。
A
. 用人单位发生经营困难的
B
. 劳动者严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的
C
. 劳动者被依法追究刑事责任的
D
. 劳动者严重违反用人单位的规章制度的
E
. 劳动者患病后在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的
收藏本题
214
多选题
关于国家工资保障制度的说法,正确的是( )
A
. 国家实行最低工资保障制度
B
. 用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准
C
. 最低工资的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定,并报国务院备案
D
. 最低工资标准包括延长工作时间工资
E
. 最低工资标准是指劳动者在法定工作时间内或者依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供正常劳动,用人单位应当支付的最低劳动报酬
收藏本题
219
多选题
关于未成年工特殊保护的说法,正确的有( )。
A
. 不得安排未成年工从事低温、冷水作业
B
. 不得安排未成年工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
C
. 不得安排未成年工从事矿山井下作业
D
. 不得安排未成年工从事夜班工作
E
. 用人单位应当对未成年工定期进行健康检查
收藏本题
225
多选题
根据《劳动争议调解仲裁法》,关于劳动争议仲裁裁决的说法,正确的有( )
A
. 劳动者申请先予执行的,应当提供担保
B
. 仲裁庭逾期未作出仲裁裁决的,当事人可以就该劳动争议事项向人民法院提起诉讼
C
. 仲裁庭裁决劳动争议案件时,其中一部分事实已经清楚的,可以就该部分先行裁决
D
. 仲裁庭对追索劳动报酬案件,根据当事人的申请,可以裁决先予执行、移送人民法院执行
E
. 仲裁庭不能形成多数意见时,裁决应当按照首席仲裁员的意见作出
收藏本题
227
多选题
根据《劳动争议调解仲裁法》,关于劳动争议仲裁时效的说法,正确的有( )。
A
. 仲裁时效因当事人一方向对方当事人主张权利而中断
B
. 劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间的限制
C
. 劳动争议申请裁的时效期间为3年
D
. 仲裁时效因对方当事人同意履行义务而中止
E
. 因拖欠劳动报酬发生争议且劳动关系终止的,应当自劳动关系终止之日起1年内提出
收藏本题
231
多选题
根据《民事诉讼法》,关于法院调解的说法,正确的有( )。
A
. 能够即时履行的案件,经调解达成协议的,人民法院可以不制作调解书
B
. 人民法院进行调解,应当由合议庭主持
C
. 法院调解书一经作出,即具有法律效力
D
. 调解书的法律效力与判决书相同
E
. 调解未达成协议,人民法院可以中止庭审程序
收藏本题
237
多选题
关于民事合同仲裁裁决执行的说法,正确的有( )
A
. 申请仲裁裁决强制执行的期间为3年
B
. 当事人申请执行仲裁裁决案件,由被执行人住所地或者被执行的财产所在地的中级人民法院管辖
C
. 申请执行时效,不适用中止和中断的规定
D
. 一方当事人不履行的,对方当事人可以向作出仲裁的仲裁委员会申请执行
E
. 法律文书未规定履行期间的,申请执行的期间从法律文书生效之日起计算
收藏本题
238
多选题
当事人申请执行仲裁决,有管辖权的单位包括( )。
A
. 被执行人住所地的中级人民法院
B
. 被执行人住所地的基层人民法院
C
. 被执行的财产所在地的基层人民法院
D
. 被执行的财产所在地的中级人民法院
E
. 作出仲裁裁决的仲裁机构
收藏本题
239
多选题
关于民事诉讼管辖权异议的说法,正确的有( )。
A
. 当事人对管辖权有异议的,应当在提交答辩状期间提出
B
. 对人民法院作出的管辖权异议裁定,当事人不得上诉
C
. 当事人对级别管辖权不得提出异议
D
. 当事人对地域管辖权可以提出异议
E
. 当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的,视为受诉人民法院有管辖权
收藏本题
246
多选题
关于民事诉讼第二审程序的说法,正确的有( )。
A
. 第二审人民法院作出的具有给付内容的判决,具有强制执行力
B
. 第二审人民法院审理对裁定的上诉案件,审限为3个月
C
. 当事人提起上诉的,上诉状应当直接向第二审人民法院提出
D
. 原审法院对发回重审的案件作出判决后,当事人提起上诉的,二审法院不得再次发回重审
E
. 第二审人民法院对于上诉案件,可以由审判员独任审理
收藏本题
248
多选题
根据《民事诉讼法》,人民法院裁定终结执行的情形有( )
A
. 据以执行的法律文书被撤销的
B
. 案外人对执行标的提出确有理由的异议的
C
. 追索赡养费、抚养费、抚养费案件的权利人死亡的
D
. 申请人表示可以延期执行的
E
. 作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的
收藏本题
253
多选题
公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼中,属于行政诉讼受案范围的有( )。
A
. 认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的
B
. 认为行政机关不依法履行政府特许经营协议的
C
. 对行政机关的行政指导行为不服的
D
. 申请行政机关履行保护人身权的法定职责,行政机关拒绝履行的
E
. 对行政机关针对信访事项作出的复核意见不服的
收藏本题
257
多选题
行政诉讼期间发生的下列情形中,人民法院应当裁定停止执行行政行为的有( )。
A
. 被告认为需要停止执行的
B
. 原告认为需要停止执行的
C
. 该行政行为的执行会给当事人造成重大损害的
D
. 该行政行为具有人身强制属性的
E
. 人民法院认为该行政行为的执行会给国家利益造成重大损害的
收藏本题
260
多选题
关于行政诉讼第二审程序的说法,正确的有( )
A
. 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后,当事人提起上诉的,第二审人民法院可以再次发回重审
B
. 人民法院对上诉案件,应当组成合议庭,开庭审理
C
. 人民法院审理上诉案件,应当对原审人民法院的判决、裁定和被诉行政行为进行全面审查
D
. 人民法院审理上诉案件,需要改变原审判决的,不得同时对被诉行政行为作出判决
E
. 人民法院审理上诉案件,应当在收到上诉状之日起3个月内作出终审判决
收藏本题
返回列表
计算器
设置
字体
用时
00:00:00
暂停
答题卡
0 / 260
单选题
(每题1分,共300题)
2
4
6
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
32
33
36
37
39
40
41
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
58
59
61
62
63
64
65
68
70
73
74
75
76
77
78
79
80
81
83
84
85
86
88
90
91
93
95
96
97
98
99
101
102
104
105
106
109
110
111
112
114
115
116
118
119
120
121
122
123
124
125
128
130
131
132
133
134
135
139
140
142
146
147
149
150
151
152
156
158
162
166
168
169
171
173
175
177
181
182
183
185
186
187
188
191
192
193
194
195
197
198
199
200
201
202
203
204
205
207
208
209
212
213
215
216
217
218
220
221
222
223
224
226
228
229
230
232
233
234
235
236
240
241
242
243
244
245
247
249
250
251
252
254
255
256
258
259
多选题
(每题2分,共200题)
1
3
5
7
8
9
17
28
31
34
35
38
42
43
49
55
56
57
60
66
67
69
71
72
82
87
89
92
94
100
103
107
108
113
117
126
127
129
136
137
138
141
143
144
145
148
153
154
155
157
159
160
161
163
164
165
167
170
172
174
176
178
179
180
184
189
190
196
206
210
211
214
219
225
227
231
237
238
239
246
248
253
257
260
已做
未做
保存进度,下次继续
结束作答