建筑工程施工合同范本2020简易版（最新发布）

房地产开发商将自己的项目开发出来之后，需要找建筑商进行修建，这时候建设施工就需要写一份建筑工程施工合同，那么这样的建筑工程施工合同应该怎么写？接下来由华律网的小编为大家整理了一些关于这方面的知识，欢迎大家阅读！

建筑工程施工合同范本201简易版

发包方：_________

承包方：_________

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。

一、工程概况

工程名称：赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目

1、路基长5公里，路面宽3、5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。

2、路面长5公里，路面沙化宽3、5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。

3、铺设涵洞4道，涵洞深3、5米，中标价2万元。

工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。

二、工程承包范围

承包范围：施工设计全部内容。

三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计(大写)：壹拾陆万元(人民币)￥：16万元。

工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。

四、双方的权利义务：

1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。

2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。

3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。

4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。

5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。

6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。

7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。

8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。

五、违约责任：

1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按1000元/天支付违约金。

2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。

4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

六、合同工期：

开工日期：XX年9月25日

竣工日期：XX年11月25日

合同工期总日历天数60天。

七、质量标准

工程质量标准：合格。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

本合同双方约定签字盖章后生效。

发包人：_________(签名)

承包人：_________(签名)

合同订立时间：_________

合同订立地点：_________

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合。如若侵权请通过投诉通道提交信息，我们将按照规定及时处理。【投诉通道】

特邀律师：

高攀律师 北京朝阳区

高攀律师，中国人民大学民商法研究生，2010年正式开始执业，专注于房地产与建设工程领域诉讼与仲裁,2013年创立专注中小企业法律服务的北京龙佑律师事务所，2013年5月被中关村街道办事处聘为中关村街道公益法律服务讲师团成员，2017年1月被北京市盈科律师事务所评为2016年度优秀律师，2017年11月被共青团中国政法大学委员会、中国政法大学研究生会聘为中国政法大学第九届“盈科杯研究生辩论赛评审嘉宾，高攀律师所在的盈科全国房地产专业委员会是全国最强的专业团队之一，拥有一大批房地产领域法律实践经验丰富的专家级资深律师，在房地产法律服务领域拥有大量的成功案例，在业界赫赫有名，被全球著名法律评级机构——英国钱伯斯评为房地产领域的推荐律师团队。业务和研究领域:房地产与建设工程领域争议解决,高攀律师曾多次参与房地产与建设工程各种大型项目的运行操作及最高人民法院、贸仲、北仲等机构争议解决代理团队工作。近年年，高攀律师及团队致力于诉讼案件的标准化与流程化研究，通过区分案件类型，进行标准化与流程控制，根据团队成员专业优势，进行分工合作，以此保障服务质量与案件结果。为了更好的为广大的客户提供更加专业化的法律服务，在2014年，高攀律师及其团队加盟北京市盈科律师事务所，主要从事房地产与建设工程诉讼、仲裁与执行业务研究。同时，按照特定业务领域，设立不同的专业小组，并且各小组负责人及案件承办人分别专精于特定的专业领域。通过合理的专业分工和精密的团队合作，高攀律师团队有能力在房地产与建设工程领域为客户提供高质量的争议解决法律服务。社会活动:高攀律师还关注公益事业，乐于奉献爱心与真情，他率领的律师团队与北京市中鼎社会工作事务所等机构建立了长期合作，坚持为需要维权的弱势群体提供公益性法律帮助。高攀律师认为为老百姓普法是中国律师理应承担的社会责任，他乐于把业余时间奉献给各种普法活动。高攀律师曾率领团队多次应邀为各种大型及中小型企业免费进行法律知识培训，讲授法律知识。同时，还格外关注青年律师成长和中国法学实务教育。高攀律师作为中关村街道法律讲师团讲师，多次为海淀区司法局、中关村街道组织的中关村核心区域法律讲堂授课。高攀律师作为东城区司法局、北新桥司法所法律服务团讲师，亦多次参与其主办各种培训及讲座进行授课。执业机构：北京市盈科律师事务所地址：北京市朝阳区东四环中路76号大成国际中心C座6层详细>>